Содержание документа: Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 3 февраля 2011 г. N 70-01-14/11 "Об утверждении примерных форм контрактов, типовых форм банковских гарантий и требования об уплате по банковской гарантии"

1. Утвердить:
1.1. Примерную форму контракта на поставку товаров...
1.2. Примерную форму контракта на выполнение работ...
1.3. Примерную форму контракта на выполнение строи...
1.4. Типовую форму Банковской гарантии исполнения ...
1.5. Типовую форму Банковской гарантии исполнения ...
1.6. Типовую форму Банковской гарантии исполнения ...
1.7. Типовую форму Требования об уплате по Банковс...
2. Заказчикам с момента выхода настоящего приказа ...
3. Начальнику отдела пресс-службы и коммуникационн...
4. Заместителю руководителя Департамента города Мо...
5. Признать утратившими силу:
5.1. Приказ Департамента города Москвы по конкурен...
5.2. Приказ Департамента города Москвы по конкурен...
5.3. Приказ Департамента города Москвы по конкурен...
5.4. Приказ Департамента города Москвы по конкурен...
5.5. Приказ Департамента города Москвы по конкурен...
5.6. Приказ Департамента города Москвы по конкурен...
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возл...
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику (ВАРИА...
1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой...
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за сч...
1.3. Страной происхождения поставляемого товара яв...
1.4. ПОСТАВЩИК ТАКЖЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮ...
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в устано...
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (__________...
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Р...
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех ...
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашен...
2.5. В случае изменения в соответствии с законодат...
2.6. СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, СБОРОЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕ...
2.7. ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖ...
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безн...
2.9. Оплата Цены Контракта (ЕСЛИ В ПУНКТЕ 2.7 КОНТ...
2.10. В случае поставки товаров отдельными частями...
2.11. В случае отказа Поставщика от исполнения при...
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта пост...
2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой...
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контрак...
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательст...
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству произ...
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точ...
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собстве...
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, д...
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответст...
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименова...
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответство...
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность това...
4.9. УБОРКА И ВЫВОЗ УПАКОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СИЛАМИ П...
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан пере...
4.11. В случае поставки некачественного товара Пос...
4.12. В случае поставки некомплектного товара Пост...
4.13. По итогам приемки товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УС...
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.2. Заказчик обязан:
5.3. Поставщик вправе:
5.4. Поставщик обязан:
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключен...
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность...
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему ...
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет...
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязует...
6.5. НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ПОСТАВЩИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ...
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение с...
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обяз...
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязатель...
7.4. В случае поставки некачественных товаров Пост...
7.5. В случае поставки некомплектного товара Поста...
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению ...
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от...
7.8. Ответственность за достоверность и соответств...
7.9. В случае установления уполномоченными контрол...
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установлен...
8.3. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВОЗВРАТИТЬ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗ...
8.4. Сторона, которой направлено предложение о рас...
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами ...
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по ...
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспе...
9.2. Принять к сведению, что Поставщик внёс обеспе...
9.3. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ ...
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспече...
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соотв...
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за ...
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исп...
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение о...
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 нас...
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, п...
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформ...
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного...
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязат...
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контра...
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписан...
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты...
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован заказчи...
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта ...
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнен...
13.2. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТО...
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Конт...
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: пр...
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, пре...
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
1. Номер Контракта: ______, дата заключения: "__" ...
2. Срок действия: с "__" __________ ___ г. по "__"...
3. Заказчик ______________________________________...
4. Поставщик: ___________________________ ИНН ____...
5. Способ размещения заказа:
6. Предмет Контракта: ____________________________...
7. Сумма: ________________________________________...
8. Сведения о КБК:
Раздел, подраздел
9. Сведения об оплате:
10. Прочие условия _______________________________...
1. В соответствии с Контрактом N _________ от "___...
2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ У...
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должн...
4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выяв...
5. Результаты работ по Контракту:
Статья 1. Предмет Контракта
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Статья 3. Сроки поставки
Статья 4. Порядок приемки товаров
Статья 5. Права и обязанности Сторон
Статья 6. Гарантии
Статья 7. Ответственность Сторон
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контра...
2. В случае, если при оценке заявок на участие в к...
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контра...
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию ...
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (__________...
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Р...
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, и...
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашен...
2.5. В случае изменения в соответствии с законодат...
2.6. Цена Контракта может быть изменена на основан...
2.7. ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖ...
2.8. Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчик...
2.9. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контра...
Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение...
3.2. Срок исполнения Подрядчиком (Исполнителем) св...
3.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выпол...
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ ...
4.1. После завершения выполнения работ (оказания у...
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем п...
4.3. Не позднее ____ (__________) дней после получ...
4.4. Для проверки соответствия качества выполненны...
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о пре...
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отч...
4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком (Исполни...
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.2. Заказчик обязан:
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.5 Подрядчик (Исполнитель) гарантирует, что на мо...
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество ...
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему...
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся ...
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение с...
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обяз...
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязатель...
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выпо...
7.5. В случае выполнения работ (оказания услуг) не...
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению ...
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от...
7.8. Ответственность за достоверность и соответств...
7.9. В случае установления уполномоченными контрол...
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установлен...
8.3. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ЗАКАЗЧ...
8.4. Сторона, которой направлено предложение о рас...
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами ...
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по ...
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнител...
9.2. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ ...
9.3. В случае продления срока выполнения работ (ок...
9.4. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки и...
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за ...
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимо...
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (ок...
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, п...
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформ...
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного...
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязат...
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контра...
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписан...
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты...
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчи...
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта ...
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнен...
13.2. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТО...
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Конт...
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: пр...
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, пре...
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
1. Номер Контракта: _____, дата заключения: "___" ...
2. Срок действия: с "__" _________ _____ г. по "__...
3. Заказчик ______________________________________...
4. Подрядчик (исполнитель):_______________________...
5. Способ размещения заказа:
6. Предмет Контракта: ____________________________...
7. Сумма: ________________________________________...
8. Сведения о КБК:
Раздел, подраздел
9. Сведения об оплате:
10. Прочие условия _______________________________...
1. В соответствии с контрактом N _________ от "___...
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанн...
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракт...
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) ...
5. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) ...
Статья 1. Предмет Контракта
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Статья 3. Сроки поставки
Статья 6. Гарантии
Статья 7. Ответственность Сторон
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контра...
2. В случае, если при оценке заявок на участие в к...
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контра...
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить пол...
1.2. Проектно-сметная документация на Объект утвер...
1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках...
1.4. Заказчик обязуется создать Генеральному подря...
1.5. Финансирование строительства Объекта, указанн...
Статья 2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _______ (__________...
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Р...
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех...
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашен...
2.5. Изменение цены Контракта по настоящему Контра...
2.6. Цена настоящего Контракта может быть изменена...
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а...
3.2. Общая продолжительность работ по строительств...
3.3. Датой начала работ по Контракту является дата...
3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не ...
Статья 4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.2. Заказчик обязуется:
Статья 5. Права и обязанности Генерального подрядч...
5.1. Генеральный подрядчик вправе:
5.2. Генеральный подрядчик обязуется:
5.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что на мом...
Статья 6. Обеспечение строительства материалами и ...
6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту...
6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства оборудо...
Статья 7. Порядок выполнения работ
7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять рабо...
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной...
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность з...
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал ...
7.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (два) дн...
7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуал...
7.7. Оборудование, переданное Заказчиком Генеральн...
7.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в...
7.9. Заказчик определяет в соответствии с законода...
7.10. Временные присоединения коммуникаций на пери...
7.11. В случае принятия решения о прекращении стро...
Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и поря...
8.1. Авансовый платеж по Контракту составляет ____...
8.2. Расчеты за выполненные в отчетном периоде (ме...
8.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генер...
8.4. Заказчик в течение _________ рабочих дней осу...
8.5. В случае если Заказчик в установленный срок н...
8.6. Заказчик ежемесячно в течение __________ банк...
8.7. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказ...
8.8. Не позднее 15 дней после утверждения Заказчик...
8.9. Окончательный расчет за выполнение полного ко...
8.10. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком р...
8.11. Работы, выполненные с изменением или отклоне...
8.12. Заказчик вправе приостановить проведение око...
8.13. Подписание Заказчиком актов по форме N КС-2,...
8.14. Заказчик после приемки Объекта от Генерально...
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за п...
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок испо...
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение об...
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 насто...
Статья 10. Гарантии качества
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящем...
10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность ...
10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока...
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на вс...
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков,...
Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по ...
11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчи...
11.2. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ...
11.3. Денежные средства возвращаются Генеральному ...
11.4. В случае продления срока строительства по на...
11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспеч...
Статья 12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнени...
12.2. В случае повреждения городских инженерных се...
12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать с...
12.4. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком...
12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обя...
12.6. В случае просрочки исполнения своих обязател...
12.7. В случае нарушения своих обязательств по вып...
12.8. В случае выполнения работ ненадлежащего каче...
12.9. За несвоевременное освобождение строительной...
12.10. Ответственность за достоверность и соответс...
12.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются ...
12.12. В случае расторжения Контракта по соглашени...
12.13. В случае установления уполномоченными контр...
Статья 13. Охрана строительной площадки
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установ...
Статья 14. Страхование Объекта строительства
14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комп...
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику коп...
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового...
14.4. При получении суммы страхового возмещения Ге...
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генер...
Статья 15. Порядок урегулирования споров
15.1. В случае возникновения любых противоречий, п...
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформ...
15.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного...
15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязат...
Статья 16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
16.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установле...
16.3. Ответственность за сохранность Объекта до мо...
16.4. Ответственность за сохранность Объекта после...
16.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ЗАКАЗЧИ...
16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекра...
16.7. Сторона, которой направлено предложение о ра...
16.8. Расторжение Контракта производится Сторонами...
16.9. В случае расторжения настоящего Контракта по...
Статья 17. Особые условия
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента...
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передава...
17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Ко...
17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона напр...
17.5. Генеральный подрядчик представляет по запрос...
17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Конт...
17.7. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТО...
17.8. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязат...
60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным под...
Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Раздел I. За счет бюджетных средств
Раздел II. За счет внебюджетных средств
Раздел III. Предмет контракта
Раздел IV. Информация о поставщиках (исполнителях,...
1. Предусмотренные контрактом N ______ от ___ ____...
2. Документация, необходимая для получения разреше...
3. Все взаиморасчеты между заказчиком и Генеральны...
4. На дату подписания настоящего акта взаимные пре...
Статья 1. Предмет Контракта
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Статья 3. Сроки выполнения работ
Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика
Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и поря...
Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по ...
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контра...
2. В случае, если при оценке заявок на участие в к...
Статья 12. Ответственность Сторон
Статья 16. Порядок расторжения Контракта
Статья 17. Особые условия
Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
2. В случае если для оценки заявок на участие в ко...
2. В случае если для оценки заявок на участие в ко...
2. Банковская гарантия исполнения контракта на пер...