ar-net.ru7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Срок действия, изменение и расторжение
Государственного контракта
9.1. Государственный контракт, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 200_ года, при условии представления Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение, после подписания Сторонами, вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик" "Исполнитель"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения: Место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения: Фактическое место нахождения:
115998, г. Москва, ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по г. Москве
Федеральное агентство по образованию
Л/с 03073000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
Расчетный счет:
40105810700000010079
БИК 044583001 БИК
КПП 772501001 КПП
ОКОПФ 81 ОКОПФ
ОКПО 00083411 ОКПО
ОКВЭД 75.11.11 ОКВЭД
_____________________________ _____________________________
М.П. М.П.
Приложение N 1 Задание на выполнение работ (оказание услуг)
Приложение N 1
к Государственному
контракту на выполнение
работ (оказание услуг)
для государственных нужд
N __________ от _________
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
| Раздел 1. Виды, сроки выполнения работ (услуг): | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Вид (наименование) и основное содержание работ (услуг) | |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||
| Раздел 2. Требования, предъявляемые к работам (услугам), результат работ (услуг): | ||
| Номер этапа работ (услуг) | Требования к работам (услугам) по каждой позиции, указанной в столбце 2 раздела 1настоящего Задания: Детализированные описания содержания заказываемых работ (услуг), при необходимости, с подпунктами - I.1.1 и т.д.); Параметры, определяющие количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, требования к уровню качества работ (услуг) | Результат работ (итог оказания услуг) Требования к формату (виду) результатов работ (итогов услуг), разрабатываемых материалов и (или) документов, при необ- ходимости, описание образцов (макетов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I | I.1 | |
| I.2 | ||
| II | II.1 | |
| II.2 | ||